Hovoríme priamo o očakávaniach

1.1. Posúdenie pracovného rizika súvisiaceho s plnením predmetu zákazky (posúdenie rizík pre úlohu ORZ)

Každý dodávateľ je povinný posúdiť riziko prác, ktoré mu budú zverené na základe zákazky. Posúdenie by sa malo vykonať s prihliadnutím na plánovanú technológiu prác. Štúdia musí obsahovať konkrétne technické a organizačné riešenia, ktoré má dodávateľ k dispozícii alebo plánuje zaviesť počas realizácie prác. Výsledky posúdenia rizík pre danú úlohu sú potrebné pre správnu prípravu ponuky a pokynu na vykonanie bezpečnej práce (IBWR). Hodnotenie pracovných rizík pre túto úlohu je doplnkom k hodnoteniu pracovných rizík a prvou fázou plánovania bezpečnej realizácie prác.

1.2. Pokyny pre bezpečnú prácu (IBWR)

Účelom IBWR je naplánovať a pripraviť pracovný proces spôsobom, ktorý umožní jeho bezpečné vykonávanie. Tento dokument sa zaoberá všetkými aspektmi, ktoré určujú bezpečnosť, tj. Technické, organizačné a ľudské (TOL)

1.2.1. Pokyny na bezpečné vykonávanie prác sú potrebné pre nasledujúce typy prác:

• práce vo výškach, práce,
• pri ktorých existuje riziko pokrytia ľudí zeminou alebo inými sypkými materiálmi, m.in. zemné práce súvisiace s úzkopriestorovými a rozsiahlymi výkopmi
• , práce, pri ktorých hrozí kontakt s chemickými alebo biologickými látkami ohrozujúcimi bezpečnosť ľudí,
• práce a práce vykonávané v bezprostrednej blízkosti elektrického a plynovodového vedenia,
• práce a práce vykonávané v bezprostrednej blízkosti automobilovej dopravy,
• práce súvisiace s montážou a demontážou ťažkých prefabrikátov,
• práce a práce vyžadujúce prítomnosť zamestnanca v bezprostrednej blízkosti (pracovnej zóny) samohybných stavebných strojov,
• práce a práce vykonávané vo výťahových šachtách, inštalačných šachtách a iných miestach, kam je prístup obmedzený alebo sťažený z technologických dôvodov,
• dopravné práce a práce súvisiace s používaním stacionárnych a mobilných žeriavov a žeriavov,
• práce a práce vykonávané s použitím kontajnerov/košov slúžiacich ako pracovné plošiny,
• práce s použitím výbušnín,
• práce na brehoch vodných tokov,
• iné práce, ktoré správa lokality považuje za obzvlášť nebezpečné, zahrnuté v pláne BIOZ.

1.2.2. Pravidlá pre prípravu IBWR:

• Pokyn na bezpečné vykonanie (IBWR) môže vystupovať ako jednotný dokument týkajúci sa daných stavebných prác alebo ako súbor pokynov na bezpečné vykonávanie prác v situácii, keď ide o stavebné práce komplexného charakteru, pozostávajúce z mnohých činností a činností zaťažených vysokým alebo stredným rizikom.
• Malo by byť zahrnuté len to, čo je relevantné pre účel IBWR. Vyhnite sa akýmkoľvek informáciám, ktoré sú z pohľadu používateľa zbytočné a ktoré spôsobujú, že pokyny sú nečitateľné.
• Inštrukcia by mala byť čitateľná a zrozumiteľná. Informácie by mali byť formulované jednoduchým spôsobom a nemali by ponechávať žiadne pochybnosti ani priestor na interpretáciu. Ak je to možné, informácie by mali byť prezentované prostredníctvom schém, fotografií alebo výkresov.
• Základom pre vypracovanie pokynov sú tieto informácie a dokumenty:
  • plán BIOZ,
  • hodnotenie pracovných rizík pre danú úlohu (ORZ),
  • projektová dokumentácia vrátane podrobného projektu, technické špecifikácie,
  • harmonogram realizácie prác,
  • plán rozvoja stavby,
  • technická a prevádzková dokumentácia strojov a zariadení, návod na obsluhu, karty bezpečnostných údajov chemických látok atď.,
  • usmernenia obsiahnuté v predpisoch, postupoch a normách,
  • informácie o koordinácii BOZP v súvislosti s pracovnými procesmi vykonávanými v bezprostrednej blízkosti plánovaných prác

.

• Schválené a prijaté IBWR je podmienkou pre začatie vykonávania prác. Pokyny schvaľuje (podpisuje) oprávnená osoba zastupujúca zhotoviteľa. Schválený dokument prevezme vedúci pracoviska spoločnosti Budimex SA alebo ním poverená osoba. Prijatie sa potvrdzuje písomne.
• IBWR je možné meniť a aktualizovať podľa potrieb stavebného alebo technologického procesu. Postup schvaľovania a preberania je vždy rovnaký.

2.1. Organizácia prác a dohľad nad ich správnou realizáciou:

2.1.1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť neustály dohľad nad zamestnancami a prácou vykonávanou osobou s kvalifikáciou požadovanou ustanoveniami pracovného práva, t.j.. osoba riadiaca prácu v zmysle Zákonníka práce.

2.1.2. V prípade stavebných prác je zhotoviteľ povinný zabezpečiť priamy dohľad osôb s príslušnou stavebnou kvalifikáciou. Osoba so stavebným povolením a odbornou prípravou pre osoby vedúcich zamestnancov môže súčasne organizovať a vykonávať dozor opísaný v bode. 2.1.1.

2.2. Zhotoviteľ je povinný po celú dobu prác zabezpečiť dozor opísaný v bode. 2.1.1. i 2.1.2.

2.3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stálu prítomnosť osôb určených na poskytovanie prvej pomoci a vyškolených v tomto smere počas prác. Je to zodpovednosť každého zamestnávateľa alebo organizátora práce.

2.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť stálu prítomnosť osôb určených na hasenie požiarov a evakuáciu zamestnancov z pracoviska počas prác.

2.5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dohľad a poradenstvo v oblasti BOZP vykonávané kvalifikovanou službou BOZP alebo osobami s príslušným zaškolením a oprávneniami (zamestnávateľ, osoba poverená povinnosťami v súlade s platnými právnymi predpismi). Dohľad nad bezpečnosťou a ochranou zdravia by sa mal rozšíriť na všetkých zamestnancov a osoby, s pomocou ktorých sa budú práce vykonávať. Osoba vykonávajúca úlohy služby BOZP je povinná navštíviť pracoviská a zdokumentovať vykonané činnosti v oblasti zistených nezrovnalostí a odporúčaných nápravných opatrení.

Dodávateľ je povinný vykonávať prácu s pomocou zamestnancov a osôb plne schopných vykonávať zverené úlohy a s potrebnou kvalifikáciou a oprávneniami. Schopnosť vykonávať prácu a kvalifikácia sú zdokumentované individuálne pre každého zamestnanca s prihliadnutím na zastávanú pozíciu a prácu, ktorá mu bola zverená. Doklady potvrdzujúce oprávnenia a kvalifikáciu sú:

• aktuálne lekárske potvrdenia o nedostatku kontraindikácií na výkon práce vydané lekárom zapísaným v registri lekárov vykonávajúcich preventívne prehliadky, vedenom Krajským pracovným centrom pracovného lekárstva (preklad lekárskych potvrdení súdnym prekladateľom je povolený v prípade zamestnancov – cudzincov z krajín EÚ),
• aktuálne pravidelné školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade robotníckych zamestnancov je potrebné školenie aktualizovať aspoň raz ročne, v prípade zamestnávateľov a riadiacich zamestnancov sa vyžaduje aktualizácia aspoň raz za 3 roky,
• doklady na pracovisku (ak sú potrebné na výkon práce, ktorá im bola zverená, napr. kvalifikácia operátora rýpadla, kvalifikácia montéra lešenia atď.). Osoba vykonávajúca prácu by mala mať tieto dokumenty na pracovisku.

Nepredloženie dokumentov sa považuje za nesplnenie vyššie uvedených podmienok a má za následok odmietnutie umožniť zamestnancovi vykonávať prácu alebo prepustenie z práce.

4.1. Dodávateľ je povinný vybaviť zamestnancov pracovným odevom a ochrannou obuvou minimálne typu S3 (a ďalšími vlastnosťami vo vzťahu k pozíciám zvárača, elektrikára a pod.) a osobnými ochrannými prostriedkami zvolenými podľa identifikovaných nebezpečenstiev (bod ORZ. 1.1.).

4.2. Bez ohľadu na opatrenia zvolené v súvislosti s vykonávanou prácou je základným vybavením zamestnanca a každej osoby na stavenisku:

• pracovný odev zakrývajúci ruky a nohy,
• reflexná vesta podľa PN-EN 471 (trieda viditeľnosti II), s označením umožňujúcim identifikáciu dodávateľa,
• ochranná obuv chrániaca členkový kĺb spĺňajúca požiadavky kategórie S3 podľa PN-EN ISO 20345,
• ochranná prilba podľa EN 397, (použiteľné farby: dozorný personál – biela, hákový personál – červená, ostatní zamestnanci – akákoľvek farba),
• ochranné okuliare v triede min. 1F podľa EN 166,
• pri rezaní uhlovými brúskami, tvárový štít kompatibilný s prilbou,
• ďalšie požiadavky špecifikované vedením staveniska a popísané v pláne BIOZ.

4.3. Vyššie uvedené osobné ochranné prostriedky by mali byť poskytnuté pracovníkom vykonávajúcim prácu aj osobám na stavenisku. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých bez ohľadu na druh vykonávanej práce alebo účel návštevy.

4.4. Všetky osobné ochranné prostriedky používané na stavenisku musia:

• mať viditeľnú značku CE a triedu ochrany,
• byť použité v lehote platnosti/trvanlivosti stanovenej výrobcom,
• mať dokumenty potvrdzujúce kontroly vykonané výrobcom,
• byť v dobrom technickom stave,
• byť v správnej čistote.

4.5. Druh a množstvo osobných ochranných prostriedkov a náklady s nimi spojené by sa mali určiť na základe ORZ a počtu zamestnancov a osôb, ktoré budú vykonávať prácu alebo sa zdržiavať na stavenisku.

Zhotoviteľ je povinný identifikovať práce, ktoré sa uskutočňujú v rámci plnenia zákazky, ktoré by mali vykonávať najmenej dve osoby a zabezpečiť pre túto okolnosť primeraný počet zamestnancov. Identifikácia by sa mala vykonať na základe posúdenia rizík pre úlohu (ORZ) a platných predpisov.

6.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky stroje a technické zariadenia používané na stavenisku spĺňali požiadavky nariadení a smerníc EÚ a mali jasné označenie CE. Pri absencii označenia CE je podmienkou povolenia na prevádzku vyhlásenie o zhode so základnými požiadavkami príslušných smerníc Európskej únie. Vyhlásenie môže byť v poľštine alebo angličtine. Ak je napísaný v angličtine, mali by ste si nechať vyhotoviť preklad súdnym prekladateľom. Týka sa to najmä: všetkých typov stavebných strojov, manipulačnej techniky, tlakových zariadení a všetkých zariadení, na ktorých prevádzku je potrebná licencia vydaná Ústavom stavebných strojov a ťažby hornín.

6.2. Všetky vozidlá, stroje a zariadenia s vlastným pohonom musia byť vybavené výstražným/blikajúcim svetlom (signalizujúcim pohyb vozidla) a zvukovým signálom cúvania.

6.3. V prípade dodávky lešenia s montážou alebo vykonávania prác s ich používaním, vrátane montážnych a demontážnych prác, je potrebné zabezpečiť, aby montáž vykonávali osoby s kvalifikáciou montéra lešenia a prevzatie zakaždým vykonávajú osoby so stavebnou kvalifikáciou a kvalifikáciou na dozor nad montážnymi prácami a preberaním a potvrdzovaním správnosti montáže lešenia.

6.4. Zhotoviteľ je povinný uchovávať na mieste prác dokumentáciu, ktorá je základom pre bezpečnú prevádzku zariadení, lešenia a strojov, napr. návrhy lešení, preberacie protokoly, inšpekčné dokumenty UDT a pod.

7.1. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní prác na stavenisku používať elektrické náradie, ktoré spĺňa minimálny stupeň ochrany proti vonkajším faktorom IP44

.

7.2. Akékoľvek elektrické vedenie používané na stavenisku, vrátane predlžovacích káblov, by malo pozostávať z drôtov pneumatík (označených „O“ na kábli) a malo by byť schválené na použitie pod holým nebom.

7.3. Všetky energetické zariadenia používané na stavenisku musia spĺňať požiadavky noriem a musia mať označenie CE.

8.1. Práca, ktorá vyžaduje, aby boli zamestnanci vo výške, by mala byť organizovaná s použitím profesionálnych plošín a pracovných lešení. Štandardná organizácia práce vo výškach s rebríkmi je vylúčená.

Na vykonávanie jednotlivých činností je prípustné používať rebríky za predpokladu, že podmienky ich vykonávania sú zahrnuté v IBWR a je získaný súhlas správcu stavby.

8.2. Pri plánovaní práce, ktorá si vyžaduje pobyt vo výške, by ste si mali najprv naplánovať zabezpečenie pracovísk kolektívnymi ochrannými opatreniami. Ak to nie je možné, je prípustné vykonávať prácu s použitím osobných ochranných prostriedkov za predpokladu, že je uvedený typ zariadenia a spôsob jeho použitia v IBWR a po získaní súhlasu vedúceho stavby.

Dodávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom, najmä osobám vyškoleným na poskytovanie prvej pomoci (v súlade s bodom. 2.3), prenosná lekárnička obsahujúca základné materiály a pomôcky na prvú pomoc. Zloženie lekárničky určuje lekár pracovného lekárstva spolupracujúci s dodávateľom. Kontrola obsahu lekárničky sa vykonáva na základe zoznamu materiálov a výrobkov schválených lekárom. Lekárnička sa musí priebežne dopĺňať.

Zhotoviteľ vykonávajúci požiarne nebezpečné práce je povinný zabezpečiť na pracoviskách potrebné opatrenia na zabránenie šírenia požiaru. Hasiace prístroje by mali mať aktuálnu technickú kontrolu v súlade s odporúčaniami výrobcu. V každom prípade požiarne nebezpečných prác je zhotoviteľ povinný získať pracovné povolenie od generálneho dodávateľa v súlade s postupom (PTW).

Dodávateľ je povinný poskytnúť všetkým osobám, s ktorými vykonáva práce, hygienické, sanitárne a sociálne zariadenia vo forme:

• šatne,
• jedálne,
• toalety umiestnené v blízkosti pracovísk,
• sociálnych zariadení (toalety, sprchy, toalety).

Táto povinnosť sa vykonáva v úzkej spolupráci s generálnym dodávateľom, ktorý sprístupňuje hygienické a hygienické zariadenia všetkým osobám vykonávajúcim práce na stavenisku. Spôsob úhrady nákladov (náklady na prenájom a prevádzku kontajnerov a čistenie) je súčasťou zmluvy.

12.1. Vo fáze oceňovania je zhotoviteľ povinný zohľadniť normy požiadaviek spoločnosti Budimex SA v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj zákonné a iné požiadavky platné pre investičnú lokalitu (požiadavky environmentálneho rozhodnutia).

12.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vzniknutými zhotoviteľom. To znamená, že je povinný riadne zbierať odpad (nádoby na odpad alebo iné kontajnery), nadviazať spoluprácu so zbernou spoločnosťou a viesť evidenciu odpadov.

12.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie prác v Pokyne na bezpečné vykonávanie (IBWR) špecifikovať druh a množstvo nebezpečného odpadu, ktorý má vzniknúť, a spôsob jeho nakladania v súlade s Plánom nakladania so stavebnými odpadmi prijatým v pláne BIOZ, podľa rozsahu svojich prác.

12.4. Ak generálny dodávateľ zabezpečuje odvoz odpadu, súčasťou zmluvy je spôsob organizácie a finančné vyrovnanie.

12.5. Zhotoviteľ je povinný reagovať na havarijné situácie a ekologické udalosti v súlade so systémom a štandardom správania prijatým spoločnosťou Budimex SA a zhotovitelia vykonávajúci práce s použitím stavebných strojov a vozidiel sú povinní poskytnúť zamestnancom:

1. sorbent na zabezpečenie úniku paliva a technickej kvapaliny,
2. sorpčné rohože používané na ochranu pred únikom paliva počas tankovania.

Zhotoviteľ je povinný mať k dispozícii dokumentáciu na stavenisku, ktorá je základom pre povolenie na realizáciu diela, vrátane dokumentácie o príprave technologického postupu a dokumentácie týkajúcej sa osôb, prostredníctvom ktorých sa práce vykonávajú, tzv.. „Zakladač súborov dodávateľa“. Dodávateľ je povinný predložiť vyššie uvedené dokumenty na každú žiadosť generálneho dodávateľa.

Povinné dokumenty tvoriace „Zakladač dodávateľa“ sú:

• Occupational Risk Assessment for the Task (ORZ),
• schválené a prijaté pokyny pre bezpečné vykonávanie prác (IBWR),
• aktuálne lekárske potvrdenia o nedostatku kontraindikácií na vykonanie práce vydané lekárom zapísaným v registri ošetrujúcich lekárov preventívne prehliadky vykonávané Pokrajinským strediskom pracovného lekárstva (preklad lekárskych potvrdení súdnym prekladateľom je povolený v prípade zahraničných zamestnancov z krajín EÚ),
• aktuálne osvedčenia o pravidelnom školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“. V prípade robotníckych zamestnancov sa vyžaduje aktualizácia školenia aspoň raz ročne, v prípade zamestnávateľov a osôb riadiacich zamestnancov sa vyžaduje aktualizácia aspoň raz za 3 roky,
• certifikáty potvrdzujúce odbornú prípravu na pracovisku,
• technická a prevádzková dokumentácia strojov a zariadení, návod na obsluhu, karty bezpečnostných údajov chemických látok, návrhy, merania, dokumenty potvrdzujúce bezpečnosť na pracovisku atď.,
• dokumenty potvrdzujúce kontroly vykonané výrobcom osobných ochranných prostriedkov,
• denné inštruktážne karty (štartovacia karta),
• iné špecifikované v pláne BIOZ alebo uvedené správcom lokality.